развернуть
685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 11
Тел.: (4132) 624491, 62-79-00
62-43-85, 626855 (ф.)
magadansky.mag@sudrf.ru
Тел.: (4132) 624491, 62-79-00
62-43-85, 626855 (ф.)
magadansky.mag@sudrf.ru
|
Понедельник |
с 8-30 до 17-00 |
|
Вторник |
с 8-30 до 17-00 |
|
Среда |
с 8-30 до 19-00 |
|
Четверг |
с 8-30 до 17-00 |
|
Пятница |
с 8-30 до 16-00 |
|
Суббота Воскресенье |
выходной |
| 26.12.2024 судом рассмотрено гражданское дело по иску жителя города Магадана о расторжении договора подряда, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда. | версия для печати |
| Обратившись в суд, истец указал, что в июле 2024 г. между ним и ответчиком был заключен договор подряда, в соответствии с которым ответчик должен был в установленный срок выполнить своими силами ремонтно-строительные работы на принадлежащем истцу дачном участке. По соглашению сторон заказчик передал подрядчику 273 000 рублей в счет оплаты работ и дополнительных расходов. Между тем, свои обязательства по договору ответчик выполнил частично, всего на сумму 8 100 рублей, после чего от исполнения договора самоустранился. Поскольку срок исполнения обязательств по договору истёк, а в досудебном порядке ответчик уклонился от разрешения спора, истец был вынужден обратиться в суд, при этом просил также взыскать с ответчика неотработанные денежные средства, неустойку за нарушение обязательств и компенсацию морального вреда. Принятым по делу решением суда заключенный между сторонами договор подряда расторгнут, с ответчика в пользу истца взысканы уплаченные по нему денежные средства в сумме 264 900 рублей, неустойка в размере 149 440 рублей, компенсация морального вреда в сумме 30 000 рублей и судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 609 рублей. Решение в законную силу не вступило. |
|
|
Понедельник |
с 8-30 до 17-00 |
|
Вторник |
с 8-30 до 17-00 |
|
Среда |
с 8-30 до 19-00 |
|
Четверг |
с 8-30 до 17-00 |
|
Пятница |
с 8-30 до 16-00 |
|
Суббота Воскресенье |
выходной |